Исковое заявление о невыполнении обязательств по договору

Содержание
  1. Образец-пример Искового заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки, + как составить
  2. При составлении иска истец должен указать:
  3. После поступления искового заявления Арбитражный суд может:
  4. Исковое заявление о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки
  5. Образец искового заявления о невыполнении обязательств по договору
  6. Исковое заявление о неисполнении обязательств
  7. Образец искового заявления нарушение договора
  8. Исковое заявление в суд о неисполнении обязательств по договору образец
  9. Образец претензионного письма о невыполнении условий договора
  10. Исковое заявление о невыполнении условий договора
  11. Образцы исковых заявлений потребителей — дольщиков по договору долевого участия в строительстве
  12. Образцы исковых заявлений по договору оказания туристических услуг
  13. Образцы исковых заявлений потребителей по договору банковского вклада
  14. Разрешение спора в связи с неисполнением обязательств по договору возмездного оказания услуг
  15. Невыполнение услуг по договору заказчиком
  16. Неисполнение обязательств исполнителем
  17. Образец искового заявления в суд о невыполнении условий договора
  18. Исковое заявление о нарушении договора
  19. Образец искового заявления о невыполнении условий договора
  20. Претензия о невыполнении условий договора образец бланк
  21. Заявление прокурору о невыполнении обязательств
  22. Исковое заявление о неисполнении условий договора
  23. Исковое заявление о невыполнении обязаткльств по договлру
  24. Исковое заявление о невыполнении условий договора
  25. Составляем исковое заявление по договору подряда — образец
  26. Образец искового заявления по договору подряда в 2021 году
  27. Иск в суд на невыполнение договорных обязательств
  28. Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)
  29. Исковое заявление в суд за неисполнение договора
  30. Образец иска о неисполнении обязательств по договору
  31. Бесплатная консультацияЮриста:По любым вопросам
  32. Исковое заявление образец о неисполнении обязательства по договору
  33. Образец искового заявления о невыполнении обязательств по договору
  34. Исковое заявление в � суд о неисполнении обязательств по договору образец
  35. Пример иска о неисполнении обязательств по договору

Образец-пример Искового заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки, + как составить

Исковое заявление о невыполнении обязательств по договору

Нормы, которые посвященные исполнению договора поставки, находятся как в параграфе 3 главы 30 ГК РФ («Поставка товаров»), так и в параграфе 1 главы 30 ГК РФ, так как поставка является разновидностью договора купли-продажи. Кроме того, при решении вопросов об исполнении договора поставки, необходимо применять положения главы 22 ГК РФ («Исполнение обязательств»), которые являются общими для всех видов гражданско-правовых обязательств.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 394 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть установлена неустойка.

В случае неисполнения одной из сторон условий договора поставки, другая сторона вправе подать иск в арбитражный или третейский суд в соответствии с подведомственностью. Согласно ст.

4 АПК РФ лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных интересов, в том числе в форме искового заявления. Итак, иск – это требования истца к ответчику, средство защиты нарушенного права лица.

Право на подачу иска в арбитражный суд имеют только индивидуальные предприниматели или юридические лица.

Подача иска в Арбитражный суд прежде всего регулируется нормами гл. 13 АПК, нормами гл. 12. ГК РФ об исковой давности.

Требования по форме и содержанию иска указаны в статье 125 АПК. Кроме того, к иску должны быть приложены документы, указанные в статье 126 АПК.

При составлении иска истец должен указать:

  • – Наименование суда, в который подается исковое заявление.
  • – Наименование сторон (истца и ответчика), их место нахождения или проживания, контактную информацию (номера телефонов, адреса электронной почты, факсов).
  • – Требования истца к ответчику со ссылкой на нормативные акты.
  • – Обстоятельства, подтверждающие нарушение прав или интересов истца.
  • – Цену иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы.
  • – Сведения о соблюдении претензионного порядке в случае, когда это является обязательным в соответствии с законом или договором.
  • – Перечень прилагаемых к иску документов.

Заявление должно быть подписано истцом или его представителем.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и приложенных к нему документов.

После поступления искового заявления Арбитражный суд может:

  • – Принять исковое заявление к производству (ст. 127 АПК);
  • – Оставить исковое заявление без движения в случае нарушения истцом формы искового заявления к предъявляемым требованиям ст. 125 и 126 АПК. Согласно ст. 128 АПК истцу предоставляется срок для устранения допущенных нарушений.
  • – Возвратить исковое заявление (ст. 129 АПК).

Ответчик обязан направить отзыв на исковое заявление и документы, подтверждающие его возражения. В случаях, предусмотренных ст.

132 АПК, ответчик вправе предъявить встречный иск.

В Арбитражный суд города Москвы

Адрес: 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: Общества с ограниченной

ответственностью «Сынтульский завод напитков»

Адрес: 391338, Рязанская область, Касимовский район, д Клоково

Тел.: (3412) 506-208

Ответчик: Обществу с ограниченной ответственностью

Торговый Дом «ЭкспрессТорг»

Адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 19, оф. 2

Тел.: (8212) 314-005

Сумма иска: 675 213 руб 32 коп

Суммы госпошлины: 16 504 руб. 27 коп.

Исковое заявление о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки

Истец и ответчик заключили Договор поставки № 27 от 19 июля 2010г.

, в соответствии с которым истец обязался в течение всего срока действия Договора поставлять продукты питания в соответствии с письменным заказом, сделанным в соответствии с ассортиментом и по ценам, указанным в прейскурантах (прайс-листах), действующих на день поступления товара, а ответчик оплачивать и принимать заказанный товар (п. 1.1. Договора). Срок действия Договора с момента подписания – один календарный год (п. 9.2 Договора).

Во исполнение Договора истец осуществил поставку ответчику товара по товарным накладным:

  • № 265 от 05.08.2010г. на сумму 57620, 72 руб.;

Образец искового заявления о невыполнении обязательств по договору

Исковое заявление о невыполнении обязательств по договору

ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно ст.

394 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть установлена неустойка. В соответствии с п. 6.2.

Договора в случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного ему товара, продавец вправе требовать, а Покупатель обязан уплатить продавцу неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.
Руководствуясь ст. ст.

309, 310, 314, 506-524 ГК РФ, ст.ст. 65, 123, 110, 156, 167-170, 176, 177 АПК РФ, ПРОШУ: 1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭкспрессТорг» 636 959 руб. 60 коп. основного долга по договору поставки; 2.

Исковое заявление о неисполнении обязательств

ГК РФ, в которой указывается: по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Вышеуказанные обстоятельства подтверждают, что обязательства по Договору Ответчик исполнил ненадлежащим образом. г. в связи с вышеуказанными обстоятельствами Истец обратился к Ответчику с требованием . На предъявленные требования Ответчик ответил отказом со следующей формулировкой: .

Общая сумма долга по состоянию на г. составляет () руб., согласно следующего расчета: . В соответствии с п. Договора, за неисполнение обязательства Ответчику начислена неустойка в размере () руб. Расчет неустойки прилагается. В соответствии с п.

Договора, за неисполнение обязательств в виде , Ответчику начислен штраф в размере () руб.

Согласно ст.

Образец искового заявления нарушение договора

Истец: ИНН , ОГРН Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: Электронный адрес: Факс: Ответчик: ИНН , ОГРН Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: Электронный адрес: Факс: Цена иска: руб. Госпошлина: руб. Исковое заявление года между Истцом и Ответчиком был заключен № (далее по тексту — Договор).

В соответствии с Договором Истец, являясь продавцом, принял на себя обязательство передать в собственность Ответчика, а Ответчик, являясь покупателем, принял на себя обязательство принять и оплатить следующее имущество: . Истец обязательства по Договору исполнил надлежащим образом, что подтверждается следующими документами: .

Ответчик не исполнил следующие предусмотренные Договором обязательства: 1. Не произвел оплату по Договору (нарушил сроки оплаты), тем самым не исполнив п.

Договора. 2. Отказался принять , тем самым не исполнив п. Договора. 3.

Исковое заявление в суд о неисполнении обязательств по договору образец

ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов зависит от периода времени неисполненных обязательств и составляет () руб.

Расчет процентов прилагается. Таким образом, цена иска составляет () руб.

Расчет цены иска осуществляется по следующей формуле: Цена иска = Сумма задолженности + Сумма неустойки + Сумма штрафа + Сумма процентов за неисполнение денежного обязательства + Сумма упущенной выгоды + Сумма реального ущерба + Сумма убытков В соответствии с п. 1 ст.

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В силу ст.

Образец претензионного письма о невыполнении условий договора

Внимание
Претензия на неисполнение условий договора: когда подавать ее обязательно Как составить претензию о ненадлежащем исполнении обязательств по договору Претензия на неисполнение условий договора: когда подавать ее обязательно Претензия о невыполнении условий договора — это документ, содержащий в себе требования одной стороны к другой, возникшие вследствие неисполнения последней условий заключенного между ними договора. Образец претензии о нарушении условий договора —ходовая форма в юридической практике, т. к. позволяет быстро составить претензионное письмо и либо взыскать долг, либо подготовить почву для дальнейшей подачи иска. На законодательном уровне определены случаи обязательного предъявления претензии:

  1. В арбитражном процессе при подаче искового заявления (по положениям п.

5 ст. 4, ст.

ВАЖНО! Если претензионный порядок обязателен, а сам текст претензии не содержит всех требований (например, нет требования о взыскании неустойки, пени, штрафа и пр.

), то суд применит к иску, где такие требования излагаются, последствия, указанные в соответствующем процессуальном кодексе (постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2013 по делу № А56-74168/2012).

Скачать образец письма о невыполнении условий договора можно, пройдя по ссылке: Образец претензии о нарушении условий договора. Претензия о невыполнении условий договора информирует контрагента о том, что им были нарушены ранее достигнутые соглашения, и требует их устранить.

Исковое заявление о невыполнении условий договора

Исковое заявление о невыполнении обязательств по договору

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда

В . (наименование суда первой инстанции)

Истец: . (сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик: . (сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска . (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ
по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного «. «. 20.. г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан завершить работы по возведению для моих личных нужд жилого дома . (характеристики объекта) не позднее «. «. 20.. г. (п. . договора).

Фактически ответчик завершил строительные работы и сообщил мне о своей готовности к сдаче-приемке готового объекта только «. «. 20.. г., т.е. просрочка составила . календарных дней.

https://www.youtube.com/watch?v=IsioYWrzNac

В соответствии с п. . договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,2% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Поскольку условие заключенного сторонами договора о размере неустойки ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными законодательством, указанное условие является недействительным и следует исходить из предусмотренных ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» требований.

Поэтому в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении «. «. 20.. г. мною было направлено предложение добровольно уплатить мне неустойку в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки, что составляет . рублей (неустойка за . дней просрочки окончания строительства).

В письменном ответе от «. «. 20.. г. ответчик мое требование в полном объеме не признал, сославшись на то, что размер неустойки установлен договором, и выразил согласие уплатить неустойку в размере, установленном договором.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными. В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.

«О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере трех процентов от стоимости работы (услуги), а если стоимость работы (услуги) отдельно в договоре не определена — общей стоимости заказа. Согласно п. 1 ст. 14 того же Закона, условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, предусмотренными законодательством, признаются недействительными.

Таким образом, в данном случае должен применяться размер неустойки, установленный Законом «О защите прав потребителей».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, ст. 14 и 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу суд:

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за . дней просрочки начала строительных работ в размере . рублей. Расчет неустойки прилагается.

1. Договор строительного подряда от «__»_____ 20__ г. — на . стр.; 2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ — на . стр.; 3.

Копия заказного письма от «__»_____ 20__ г. — на . стр.; 4. Уведомление о вручении заказного письма — на . стр.; 5. Ответ подрядчика от «__»____ 20__ г.; 6. Расчет подлежащей взысканию неустойки — на .

стр.;

7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: «__»______ 20__ г. __________ Подпись истца

раздела: Исковые заявления в защиту прав потребителей услуг, работ

Исковое заявление о защите прав потребителя при выполнении работ, отказ от исполнения договора и взыскание уплаченной стоимости работ)

Рекомендуем по теме статьи и комментарии:

Образцы исковых заявлений потребителей — дольщиков по договору долевого участия в строительстве

Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку застройщика по передаче квартиры по договору долевого участия, убытков, расходов на устранение недостатков работ и компенсации морального вреда за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве

Образцы исковых заявлений по договору оказания туристических услуг

Исковое заявление о защите прав потребителя при оказании туристических услуг — расторгнуть договор на туристическое обслуживание и взыскать стоимость оплаченных туристических услуг)

Образцы исковых заявлений потребителей по договору банковского вклада

Исковое заявление о взыскании суммы вклада, процентов на вклад и неустойки в связи с нарушением условий договора банковского вклада (депозита)

Разрешение спора в связи с неисполнением обязательств по договору возмездного оказания услуг

Подписывая договор о возмездном оказании услуг, исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить определенные действия, а заказчик обязуется оплатить их (ст. 779 ГК РФ).

По своей юридической природе такое соглашение является двусторонним. Поэтому ответственность за неисполнение договора оказания услуг несут обе стороны.

Исполнитель имеет право не приступать к выполнению задачи, а начатые действия приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей препятствует надлежащему исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, явно свидетельствующих о том, что выполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (при наличии указанных обстоятельств), а также взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательства.

Невыполнение услуг по договору заказчиком

Обязательства заказчика по договору возмездного оказания услуг будут считаться неисполненными, если он:

  • нарушил сроки оплаты или не оплатил услуги;
  • не возместил расходы;
  • не принял оказанные услуги (все или часть);
  • не выполнил иные обязательства.

Неисполнение обязательств исполнителем

Заказчик может заявить о невыполнении условий договора оказания услуг исполнителем, если последний:

  • нарушил сроки;
  • причинил вред здоровью или жизни;
  • оказал услуги не в полном объеме;
  • не передал необходимую информацию или документы;
  • оказал услуги с ненадлежащим качеством;
  • не выполнил иные обязательства.

В ходе спора по договору оказания услуг интересы истца может представлять доверенное лицо на основании доверенности. В доверенности указываются полномочия представителя и срок действия документа.

Образец искового заявления в суд о невыполнении условий договора

Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что нарушая права потребителя, исполнитель причиняет ему моральный вред, который подлежит компенсации причинителем вреда в случае признания судом его вины.

Размер компенсации морального вреда не зависит от размера имущественного вреда, указанная компенсация осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Моральный вред, причиненный мне ответчиком, выразился в том, что я на протяжении нескольких месяцев нахожусь в стрессовом состоянии из-за невозможности пользоваться результатом работы, за которую заплачена значительная денежная сумма из моего собственного бюджета.

В результате нарушения ответчиком моих прав я вынуждена обращаться за их защитой в суд, что само по себе отрицательно сказывается на моем моральном состоянии. На основании изложенного, руководствуясь гл.37 ГК РФ, ст. ст.

Исковое заявление о нарушении договора

Отказался от страхования имущества, тем самым не исполнив п. Договора. 4. Не возвратил тару, тем самым не исполнив п. Договора. 5. Допустил существенные нарушения п. Договора, что является основанием для досрочного расторжения Договора.


Позиция Истца подтверждается следующими доказательствами: 1. Приложение № к Договору от г. Позиция Истца подтверждается следующими нормативно-правовыми актами: — ст.

307 ГК РФ, в которой указывается: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п.

, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. — ст.

Образец искового заявления о невыполнении условий договора

Исковое заявление о несоблюдении условий договора аренды

В Арбитражный суд города Москвы Истец: наименование организации Адрес: Ответчик: наименование организации Адрес: Предмет спора ИСКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ (о несоблюдении условий договора аренды) . .201 г. между и был заключен договор аренды № нежилого помещения общей площадью , кв.

м, расположенного по адресу: Всоответствиисост.614ГКРФип.договора,Арендатор обязан своевременно и в полном объеме вносить арендную плату. Размер и сроки внесения арендной платы определены в п. договора и расчете арендной платы, являющимся неотъемлемой частью договора аренды от . .201 г. № .

Внарушениеусловийзаключенного договора арендыответчикза периодс .

.201 г. по . .201 г. свои обязательства по внесению арендных платеже не выполнил, в связи с чем у последнего образовалась задолженность в общей сумме руб.

Претензия о невыполнении условий договора образец бланк

.201 г. по . .201 г. свои обязательства по внесению арендных платеже не выполнил, в связи с чем у последнего образовалась задолженность в общей сумме руб. На основании изложенного, руководствуясь п.п. _ _ договора, ст. ст.

Заявление прокурору о невыполнении обязательств

_____________ районному прокурору г. _________
_____________________________________

Исходя из изложенного, прошу в соответствии с нормами Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» проверить исполнение требований действующего законодательства при заключении договоров ООО «________» и устранить нарушения закона, допущенных сотрудниками указанной компании, обязав их возвратить мне уплаченную по договору денежную сумму в размере _______ рублей, о чем сообщить в установленный законом срок.

Исковое заявление о неисполнении условий договора

(исковое заявление о неисполнении условий договора при продаже вещи потребителю)

Мировому судье судебного участка №_

______________ района г___________

Истец: (ФИО, адрес и телефон) _____

Ответчик: (Наименование, адрес, тел.)

Цена иска -15 300 рублей

(размер денежных требований)

о защите прав потребителя

24.03.2009г. я выбрала в отделе магазина «_______», расположенного по адресу_________, кожаный плащ. Понравившаяся мне модель оказалась не на мой рост (длинновата), и продавец предложил мне, при условии покупки, безвозмездно укоротить подол и рукава, с чем я согласилась.

Исковое заявление о невыполнении обязаткльств по договлру

Исковое заявление о невыполнении обязательств по договору

в 1 экз. 7. Копия претензии № от г. в 1 экз. 8. ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 394 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть установлена неустойка. В соответствии с п. 6.2.

Договора в случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного ему товара, продавец вправе требовать, а Покупатель обязан уплатить продавцу неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки. Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 506-524 ГК РФ, ст.ст.

65, 123, 110, 156, 167-170, 176, 177 АПК РФ, ПРОШУ: 1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭкспрессТорг» 636 959 руб. 60 коп. основного долга по договору поставки; 2.

Исковое заявление о невыполнении условий договора

__.__________ 20__ года, при осмотре объекта долевого строительства, указанного в Договоре как «трехкомнатная квартира No __ на _ этаже, согласно договора проектной общей площадью ____ кв.м.

Согласно п. 4.

6 Договора, передаваемая «Участнику долевого строительства» «Квартира» должна соответствовать техническим требованиям, проектной документации и градостроительным регламентам, а также иным обязательным требованиям.

В связи с этим, __.__.20__ года, мною отправлено ответчику мотивированное требование о соразмерном уменьшении цены Договора, однако по состоянию на __.__.20__ года никакой реакции на него не последовало.

Составляем исковое заявление по договору подряда — образец

131 ГПК РФ, а именно:

  1. исковые требования.
  2. реквизиты истца и ответчика, а также их место нахождения (жительства);
  3. название суда, в который подается заявление;

Если иск подается в отношении нескольких лиц, указываются требования, предъявляемые к каждому из них. Кроме того, в исковом заявлении надлежит раскрыть обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и представить подтверждающие их доказательства.

Как и любой иск, исковое заявление по договору подряда имеет свои особенности, на которых важно акцентировать внимание при его подготовке.

Сначала необходимо определиться со сроками исковой давности по тому или иному нарушению подрядных отношений:

  1. 1 год — для споров, связанных с ненадлежащим качеством работ;
  2. 3 года — для споров о качестве строительных работ и всех прочих споров, вытекающих из договора подряда (п. 1 ст. 725 ГК РФ)

Образец искового заявления по договору подряда в 2021 году

Для ведения судебного разбирательства с целью признания соглашения недействительным или же иной целью требуется хорошее знание нормативной базы.

К основополагающим понятиям сегодня можно отнести следующие:

  1. стоимость работы.
  2. генеральный подрядчик;
  3. договор подряда;
  4. разновидности соглашения;
  5. предмет договора;
  6. условия договора;
  7. заказчик;

Под термином «» понимается специальное соглашение, составляемое с учетом достаточно обширного перечня самых разных нормативно правовых документов.

Иск в суд на невыполнение договорных обязательств

с другой стороны, если в договоре поставки не согласованы все существенные условия (а это кроме предмета, еще и срок поставки) то такой договор будет считаться не заключенным.это более сложный вопрос чем может показаться с первого взгляда.

В качестве ответственности за неисполнение договорных обязательств могут служить такие гражданско-правовые санкции, как возмещение убытков, выплатаПри этом довольно часто суды отказывают в иске о возмещении убытков ввиду недостаточности доказательств.

Важно Величина гос.пошлины по иску о несоблюдении договора найма (сумма иска более 20 000 руб.)?Спасибо.

Иск «о несоблюдении» не может иметь имущественный характер (совершенно непонятно, откуда цифра 20 тыс. руб.) , а поэтому оплачивается госпошлиной размером 200 руб.

Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

(название организации) (наименование договора) В соответствии с п.___ Договора я оплатил услуги (работы) ответчика в сумме _______ руб.

(перечислить нарушения договора ответчиком)

Исковое заявление в суд за неисполнение договора

Образец иска о неисполнении обязательств по договору

Исковое заявление о невыполнении обязательств по договору

» Закона РФ «О защите прав потребителей» при нарушении исполнителем сроков выполнения работы потребитель может предъявить исполнителю требование о выплате неустойки в размере 3% от общей цены заказа за каждый день просрочки выполнения работы. по 12.11.

09г.), а сумма неустойки — 18 181,8 рубля. Важно В силу ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требование потребителя о возврате уплаченной за работу денежной суммы и возмещении убытков подлежит удовлетворению в течение 10-ти дней с момента предъявления.

За нарушение данного срока потребитель вправе предъявить исполнителю требование о выплате неустойки в размере 3% от общей цены заказа за каждый день просрочки удовлетворения его законного требования.

ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно ст.

394 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть установлена неустойка. В соответствии с п. 6.2.

Договора в случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного ему товара, продавец вправе требовать, а Покупатель обязан уплатить продавцу неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.

Бесплатная консультацияЮриста:По любым вопросам

Пример: Набрал займов в МФО из-за ремонта квартиры и лечения болезни.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 506-524 ГК РФ, ст.ст. 65, 123, 110, 156, 167-170, 176, 177 АПК РФ, ПРОШУ: 1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭкспрессТорг» 636 959 руб.

Как быть? Москва Санкт-Петербург Нажимая кнопку ОТПРАВИТЬ, вы принимаете условия Отправить Отправить

Правительства Москвы

Министерства юстицииРоссийской Федерации

Роспотребнадзора Последние вопросы Полное комплексное обслуживание С момента обращения к нам и до полного решения вопроса мы готовы сопровождать своих клиентов, оказывая им необходимые услуги и консультации.

Бесплатная проработка вариантов Только после детального анализа имеющихся документов, погружения в сложившуюся ситуацию – мы сможем проработать пути решения и целесообразность их применения. Подача документов Берем все на себя.

Составление. Сбор необходимого пакета документов.

Исковое заявление образец о неисполнении обязательства по договору

— — РФ, лицо, не испол-нившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не испол-нившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Инфо Истец: Общества с ограниченной ответственностью «Сынтульский завод напитков» Адрес: 391338, Рязанская область, Касимовский район, д Клоково Тел.: (3412) 506-208 Ответчик: Обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭкспрессТорг» Адрес: 123060, г.

Москва, ул. Расплетина, д. 19, оф. 2 Тел.: (8212) 314-005 Сумма иска: 675 213 руб 32 коп Суммы госпошлины: 16 504 руб. 27 коп. Исковое заявление о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки Истец и ответчик заключили Договор поставки

Образец искового заявления о невыполнении обязательств по договору

› ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно ст. 394 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть установлена неустойка.

В соответствии с п. 6.2. Договора в случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного ему товара, продавец вправе требовать, а Покупатель обязан уплатить продавцу неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 506-524 ГК РФ, ст.ст. 65, 123, 110, 156, 167-170, 176, 177 АПК РФ, ПРОШУ: 1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭкспрессТорг» 636 959 руб. 60 коп. основного долга по договору поставки; 2.

ГК РФ, в которой указывается: по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Вышеуказанные обстоятельства подтверждают, что обязательства по Договору Ответчик исполнил ненадлежащим образом. г. в связи с вышеуказанными обстоятельствами Истец обратился к Ответчику с требованием .

На предъявленные требования Ответчик ответил отказом со следующей формулировкой: .

Общая сумма долга по состоянию на г.

составляет () руб., согласно следующего расчета: .

Исковое заявление в � суд о неисполнении обязательств по договору образец

» Ответчика, направил в ее адрес электронное сообщение с просьбой в досудебном порядке оплатить оказанные услуги, дополнительно приложив к сообщению: 1.

ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно ст.

394 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть установлена неустойка.

В соответствии с п. 6.2. Договора в случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного ему товара, продавец вправе требовать, а Покупатель обязан уплатить продавцу неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 506-524 ГК РФ, ст.ст. 65, 123, 110, 156, 167-170, 176, 177 АПК РФ, ПРОШУ: 1.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭкспрессТорг» 636 959 руб. 60 коп. основного долга по договору поставки; 2.

Пояснительная записка к Исковому заявлению о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки

Пример иска о неисполнении обязательств по договору

После поступления искового заявления Арбитражный суд может:

  1. — Возвратить исковое заявление (ст. 129 АПК).
  2. — Оставить исковое заявление без движения в случае нарушения истцом формы искового заявления к предъявляемым требованиям ст. 125 и 126 АПК. Согласно ст. 128 АПК истцу предоставляется срок для устранения допущенных нарушений.
  3. — Принять исковое заявление к производству (ст. 127 АПК);

Ответчик обязан направить отзыв на исковое заявление и документы, подтверждающие его возражения. В случаях, предусмотренных ст. 132 АПК, ответчик вправе предъявить встречный иск.

Образец-пример 1: Искового заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки В Арбитражный суд города Москвы Адрес: 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. Срок действия Договора с момента подписания – один календарный год (п.

9.2 Договора). Во исполнение Договора истец осуществил поставку ответчику товара по товарным накладным:

  1. № 314 от 26.08.2010г. на сумму 71147, 04 руб.;
Советы юриста
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: