Договор на шеф монтаж оборудования образец

Форма договора на шеф монтажные работы образец

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку.

Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки. Договор на шеф-монтаж Оплата дополнительных работ по договору производится Заказчиком в размере и в срок, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему договору. 2.

6 Оплата работ в полном объеме производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения шеф-монтажных работ, и счета-фактуры. 2.

7 Подрядчик обязуется: 2.7.1.

Шеф монтаж Договор № от . .201 г. на шеф – монтажные работы г. Москва , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Договор шеф монтажа

Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам. 2.4. Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами.

Договор шеф монтажа Внимание Шеф монтаж Договор № от . .201 г. на шеф – монтажные работы г. Москва , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Исполнитель уведомляет Заказчика о дне запуска в эксплуатацию оборудования не позднее, чем за 3 дня до даты приемки. Заказчик обязан сообщить о готовности или неготовности приступить к приемке работ.

В случае неготовности Заказчика принять работы Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ. Заказчик обеспечивает в день приемки явку уполномоченных представителей.

Сдача результата работ запуск в эксплуатацию оборудования оформляются актом выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями сторон руководители или лица, действующие на основании доверенности. Доверенность прилагается к акту.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договор на шеф-монтажные работы образец бланк
  • ШЕФ-МОНТАЖ
  • Образец договора на шеф монтаж
  • Форма договора на шеф монтаж электрооборудования
  • Договор на оказание шефмонтажных работ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Строй и живи. Шеф монтаж

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. . Такое понятие как шеф-монтажные работы нормативными документами не зафиксировано.

Под шеф-монтажными работами обычно понимается деятельность по установке и монтажу различного оборудования и систем с помощью специалистов заказчика или подрядной организации данного оборудования и систем, но под наблюдением поставщика данного оборудования и систем.

То есть по своей сути – эту деятельность можно отнести к консультационным услугам. Проведение шеф-монтажных работ проводится путем заключения договора на шеф-монтажные работы.

Договор подряда на электромонтажные работы – Типовой договор подряда

Кроме всего прочего Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % стоимости работ по шеф-монтажу в случае нарушений, указанных в настоящем пункте Договора. 9. ФОРС-МАЖОР 9.1.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны по данному Договору частично или полностью освобождаются от ответственности за нарушение договорных обязательств. 9.2.

Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др. 9.3.

Внимание

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. 5.3.

Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ. 5.4.

Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ.

5.5. В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании. В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. 6. ПРИЕМКА 6.1.

За просрочку Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, в соответствии с п.2.2, п.2.3, п.4.4, настоящего Договора, Заказчик вправе требовать уплату неустойки из расчета 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. 7.6.

В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 7.7. В случае не исполнения Заказчиком п. 6.

6 настоящего договора Подрядчик имеет право кроме истребования командировочных расходов, платы за жилье предъявить Заказчику неустойку в размере 10 % от суммы договора.

8. Гарантии 8.1.

Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования. Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы В договоре на шеф-монтажные работы указываются следующие пункты:

  1. дата и номер договора;
  2. наименование сторон, заключающих данный договор;
  3. предмет договора;
  4. стоимость работ, способ расчета за данные работы;
  5. обязанности поставщика;
  6. обязанности заказчика;
  7. гарантии сторон;
  8. прочие условия;
  9. порядок действия при форс-мажорных ситуациях;
  10. юридические адреса и реквизиты сторон договора.

Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны также без участия тех же сторон от третьих лиц.

Ни одна из сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений, по их законному требованию. 12. Особые условия 12.1.

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору. 12.2.

При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ.

В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов. 2.

11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами.

При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.

1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы. 3.2.

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3.

В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Почему выбирают нас.

Наш профессионализм и опыт – гарантия долговечной эксплуатации инженерного оборудования наших клиентов.

  • — Мы гарантируем качество работ
  • — Мы профессионалы
  • — Мы оперативны
  • — Мы проактивны
  • — Нам доверяют клиенты

По истечении этого срока Стороны имеют право договориться о дальнейших действиях. 9.4.

В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме. 10.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 10.1.

Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны.
11. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 11.1. Досрочное расторжение или изменение Договора возможно: 11.1.1. По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон.

ДОГОВОР
шеф-монтажа

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Заказчик» ___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, и
«Исполнитель» ___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, подписали этот договор на таких условиях.

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на платной основе провести монтаж и ввод в эксплуатацию следующего оборудования: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________.

2. Работы, предусмотренные п. 1 данного договора, будут проводиться по адресу: _____________
___________________________________________________________________________. Заказчик для выполнения работ обязуется обеспечить персоналу Исполнителя беспрепятственный доступ на объект.

3. Исполнитель обязуется выполнить предусмотренные договором работы в срок до «___»______________ 20_г. При невозможности закончить работы по независящим от Исполнителя причинам, последний обязуется заблаговременно письменно уведомить об этом Заказчика.

Образец договора шеф монтажа 120307

Такое понятие как шеф-монтажные работы нормативными документами не зафиксировано.

https://www.youtube.com/watch?v=wLM3VB8NbmUu0026list=PLU7KhTHrmenW8TcnbhgozybH4loVEBkyR

Под шеф-монтажными работами обычно понимается деятельность по установке и монтажу различного оборудования и систем с помощью специалистов заказчика или подрядной организации данного оборудования и систем, но под наблюдением поставщика данного оборудования и систем.

То есть по своей сути — эту деятельность можно отнести к консультационным услугам. Проведение шеф-монтажных работ проводится путем заключения договора на шеф-монтажные работы.

Внимание

договора законодательно не регламентировано, поэтому при его составлении можно руководствоваться договорами на осуществление консультационных услуг. Предмет договора в каждой конкретной ситуации индивидуален и он полностью связан с тем, какое именно оборудование будет устанавливаться.

Договор на шеф-монтажные работы образец можно скачать на данном сайте.

Образец договора на шеф монтаж

По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика. 2.8 Заказчик обязуется: 2.8.1. Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.

2.8.2. Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры. 2.10 Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.

1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку. Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки.

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере % от стоимости работ ненадлежащего качества, возмещает убытки и обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы для обеспечения их надлежащего качества. 8.10.

В случае, если к моменту прибытия специалистов Исполнителя Заказчик не успеет подготовить бетонное основание станка или оно не будет соответствовать требованиям и признано негодным для монтажа, а также если будут обнаружены иные факторы, препятствующие началу работ по шеф-монтажу, а именно: отсутствие электричества, препятствие доступа к станку и т.п., Заказчик несет расходы по оплате питания и проживания специалистов, а также компенсирует расходы по проезду специалистов и убытки компании – Исполнителя, как прямые, так и косвенные, возникшие в связи с вынужденным простоем специалистов.

Договор на выполнение шефмонтажных работ (Образец)

Основания для одностороннего расторжения договора 6. Реквизиты и подписи сторон _______________________ _______________________ (ф.и.о.) (ф.и.о.) м.п. м.п. ФОРМА ЗАКАЗА Уважаемые клиенты, используя эту форму, Вы можете сделать заказ услуг предоставляемые нашей компанией.

Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика.

Москва , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором.

СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 2.1. Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет руб., в том числе НДС 18% — руб.

Оформленный акт об окончании монтажных работ означает, что лицом или группой лиц были завершены работы по монтажу какого-либо объекта и они приняты заказчиком. Этот документ не может быть оформлен без предварительной проверки итога работ на соответствие проекту, условиям принятого соглашения и поставленной задачи. Принимает работу специальная комиссия, имеющая право на подобные действия.

Кто должен заключать договора на монтаж при шеф

Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.

Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования. Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы.

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

https://www.youtube.com/watch?v=_tlRoCfrbiou0026list=PLU7KhTHrmenW8TcnbhgozybH4loVEBkyR

Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования. Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы.

При нарушении не по вине Заказчика сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере % от общей стоимости Заказа. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.

Заказчик обязан предоставить охраняемое помещение для хранения материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика. 6.4. Заказчик обязан обеспечить своевременное поступление в адрес Подрядчика оригиналов документов в соответствии с п. 4.3 и п. 4.5 настоящего договора. 6.5.

Договор на шеф-монтажные работы

Ниже расположен типовой бланк и образец договора на шеф-монтажные работы, вариант которого можно скачать бесплатно. Шефмонтажные работы — это мероприятия, в ходе которых поставщик принимает на себя определенные обязанности.

Один экземпляр акта Вы забираете себе в исполнительную документацию ИД и желательно отсканировать в цвете о отправить в свой электронный системный архив. А когда энергетики начнут права качать, а они обязательно начнут: достали акт из кармана — Ваша подпись? — и сразу ни какого шума. Тихо.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. . Такое понятие как шеф-монтажные работы нормативными документами не зафиксировано.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик:

4.1.1. Производит оплату в порядке и условиях установленных настоящим Договором.

4.1.2. Предоставляет в распоряжение Подрядчика все необходимые для проведения работ проектные материалы.

4.1.3. Выделяет ответственного представителя на весь срок проведения работ.

4.1.4. Производит подготовку теплосети объекта к эксплуатации.

4.1.5. Производит полную подготовку ИТП к проведению шеф-монтажных работ в соответствии с ТКП 45-4.02-183-2009 (02250) “Тепловые пункты. Правила проектирования” и Руководством по эксплуатации НТГ.

4.1.6. Обеспечивает доставку специалистов Подрядчика от аэропорта, ж.д. станции к месту проживания и обратно, автотранспортом от места проживания к месту проведения обследования и обратно а также беспрепятственный допуск к месту проведения работ.

4.1.7. Обеспечивает непрерывность проведения работ.

4.2. По окончании работ подписать Акт о выполнении работ в порядке, установленном настоящим Договором.

4.3. Приостановка работ фиксируется двусторонним актом с указанием причин.

4.4. После окончания работ по данному договору выдает на руки представителю Подрядчика, подписанный установленным порядком, Акт о выполнении работ, даже при наличии разногласий. Все разногласия отражаются Подрядчиком и Заказчиком в Акте выполнения пусконаладочных работ в графе “Особое мнение”.

В случае отказа от выполнения Заказчиком обязательства о выдаче Подрядчику Акта выполненных работ, последний подготавливается Подрядчиком и высылается заказным письмом с уведомлением.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непреодолимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней после начала их действия.

Договор на шеф-монтаж

Перечень шеф-монтажных работ № п/п Наименование работ Кол-во, чел.* час ИТОГО: Заказчик: Подрядчик: Приложение «В» к Договору № от . .201 г. Перечень документов передаваемых Заказчику Подрядчиком: 1. Журнал проведения работ — является официальным документом, подписываемыйуполномоченными лицами каждой Стороны.

Журнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем ихпроведения на Объекте Заказчика. 2. Акт выполнения Шеф-монтажных работ — документ, подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Шеф-монтажных работ, подписанный представителями Сторон.

В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору. 5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.

1 Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов.

Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным. 5.2.

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 7. ПОДПИСИ СТОРОН: Приложение «А» к Договору № от .

Скачать бесплатно образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt – шаблон 2021

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Консультация юриста
БЕСПЛАТНО
Позвонить: +7 (499) 408-21-03

Образец договора шеф-монтажа – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора шеф-монтажа являются Заказчик и Исполнитель.

Тараскин Иван Сергеевич (14 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt в Москве Специалист высокого класса, более 10 лет занимается договорной работой. Знает все подвоные камни, нюансы, риски. Профессионально составит договор любой сложности. тел. +7 (499) 408-21-03

Сергеев Александр Геннадиевич (13 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt в Москве Высоквалифицированный юрист, профессионально занимается составлением любых договоров. Проводит аудит договорной работы на предприятиях. Ведет договорную работу на аутсорсинге. тел. +7 (499) 408-21-03

Чужанов Кирилл Леонидович (стаж 8 лет) Профессиональные направления: Юрист составляет образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt Первокласный юрист. Разбирается в тонкостях законодательства, знает подводные камни, что позволяет ему находить решения в сложных юридических вопросах. тел. +7 (499) 408-21-03

Договор на шеф монтажные работы и обучения образец

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Шеф монтаж

Договор № ____ от ___.___.201__г.

на шеф – монтажные работы

г. Москва

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.     По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу _________________________________________________________________________________шеф-монтажные работы:

·   Перечень Оборудования

·   Перечень Оборудования

а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость.

2.    СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1.     Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ________________ руб., в том числе НДС 18% —  _______________ руб. Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А.

2.2.     В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

2.3.     Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

2.4.     Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами.

2.5         Оплата дополнительных работ по договору производится Заказчиком в размере и в срок, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.6         Оплата работ в полном объеме производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения шеф-монтажных работ, и счета-фактуры.

2.7      Подрядчик обязуется:

2.7.1.  Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.

2.7.2   Своевременно сдать Заказчику надлежаще выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.7.3.  Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В.

2.7.4.  По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика.

2.8      Заказчик обязуется:

2.8.1.  Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.

2.8.2.  Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.

2.10    Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение _____ дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку.

Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки. При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ.

В течение ___ дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.

2.11    Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1      Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.

3.2.     В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок.

3.3      Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке.

3.4.     При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

             4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до ___.___.201__г.

             В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        5.

1      Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов. Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным.

        5.

2.     При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

        5.

3      Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7. ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение «А»

к Договору № ____ от ___.___.201__г.

Калькуляция производимых работ

№п/пТрудозатраты, чел. часСтоимость нормо-часа, руб./чел. часСтоимость производимых работ, без НДС, руб.
1
НДС:
ИТОГО:

      Итого трудозатраты составляют ____ человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет _____________ (___________________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% _______________ (_______________________________) руб. ____ коп.

Приложение «Б»

к Договору № ____ от ___.___.201__г.

Перечень шеф-монтажных работ

п/пНаименование работКол-во, чел.* час
ИТОГО:
 Заказчик:Подрядчик:

Приложение «В»

к Договору № ____ от ___.___.201__г.

Перечень документов передаваемых Заказчику Подрядчиком:

1.   Журнал проведения работ — является официальным документом, подписываемыйуполномоченными лицами каждой Стороны. Журнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем их

проведения на Объекте Заказчика.

2.      Акт выполнения Шеф-монтажных работ — документ, подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Шеф-монтажных работ, подписанный представителями Сторон.

Скачать бесплатно образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt — шаблон 2021

Консультация юриста БЕСПЛАТНО

Позвонить: +7 (499) 408-21-03

Образец договора шеф-монтажа – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора шеф-монтажа являются Заказчик и Исполнитель.

Тараскин Иван Сергеевич (11 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt в Москве Специалист высокого класса, более 10 лет занимается договорной работой. Знает все подвоные камни, нюансы, риски. Профессионально составит договор любой сложности. тел. +7 (499) 408-21-03

Сергеев Александр Геннадиевич (10 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt в Москве Высоквалифицированный юрист, профессионально занимается составлением любых договоров. Проводит аудит договорной работы на предприятиях. Ведет договорную работу на аутсорсинге. тел. +7 (499) 408-21-03

Чужанов Кирилл Леонидович (стаж 8 лет) Профессиональные направления: Юрист составляет образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt Первокласный юрист. Разбирается в тонкостях законодательства, знает подводные камни, что позволяет ему находить решения в сложных юридических вопросах. тел. +7 (499) 408-21-03

Советы юриста
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: